Договор подряда на контрактное производство

Образец договора на контрактное производство либо аутсорсинг

Образец договора на контрактное производство либо аутсорсинг. Компания отдает задачи на аутсорсинг. Что сделать юристу? Читайте об этом в нашей статье.

Вопрос: Образец договора на контрактное производство либо аутсорсинг производства (т.е суть договора заключается в следующем: изготовление продукции под нашим брендом на производственных мощностях,с использованием сырья и персонала исполнителя)

Ответ: Договор можно составить по этому образцу: http://www.1gl.ru/#/document/118/18403/, адаптировав его под свои конкретные обстоятельства.

Чтобы отношения с сотрудниками аутсорсера не признали трудовыми, нужно соблюдать меры безопасности.

Во-первых, выделите контактное лицо, которое будет взаимодействовать с персоналом контрагента. Такое взаимодействие должно носить исключительно организационный характер. Не нужно давать указания чужим сотрудникам, как именно выполнять обязанности, устанавливать им требования и оценивать работу.

Во-вторых, установите во внутренних политиках запрет давать инструкции и какие-либо указания персоналу контрагента.

В-третьих, попросите контрагента прописать в должностных инструкциях персонала, что они могут выполнять указания только специально уполномоченных представителей клиента.

Компания отдает задачи на аутсорсинг. Что сделать юристу

На аутсорсинг можно передать практически любую внутреннюю функцию компании, которая не относится к ее профильным видам деятельности: подрядчик может заменить отдел кадров, бухгалтерию, АХО, call-центр.

Часто на аутсорсинг передают IT-функции, поскольку для таких работ нужны специалисты высокой квалификации, дорогостоящее оборудование и специальное программное обеспечение. Аутсорсинг предполагает долгосрочное сотрудничество и доступ сторонней компании к данным.

Поэтому нужно внимательно проверить соглашение с контрагентом.

Выберите форму договора аутсорсинга

Законодательство не предусматривает такой вид договоров, как «договор аутсорсинга». В большинстве случаев суды рассматривают такие соглашения как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда. Правовую природу соглашения определяют по предмету договора.*

Возмездное оказание услуг.

Подряд.

Как договоры подряда суды квалифицируют соглашения, в которых компании на аутсорсинг отдают часть работ, где нужен конечный результат. Как правило, это договоры в сфере строительства.

Примите меры, чтобы ГИТ не расценила соглашение как договор аутстаффинга

Аутстаффинг — схема занятости и структурирования бизнес-процессов, при которой сотрудник одной компании фактически работает в интересах и под контролем другой. С 1 января 2016 года услуги по «аренде» персонала могут оказывать только аккредитованные Рострудом агентства занятости. За нарушение этого правила компанию могут оштрафовать до 50 тыс. рублей.

Отношения с персоналом контрагента также могут признать трудовыми.

Поскольку аутсорсинг предполагает активное участие персонала контрагента, учтите, что инспекция может заподозрить схему заемного труда, если сотрудники не меняются в течение действия договора, работают на территории клиента, получают инструкции по выполнению функций от представителей клиента, подчиняются его внутренним политикам и регламентам.

Чтобы обезопасить компанию от придирок ГИТ и недобросовестных контрагентов, нужно соблюдать меры безопасности.

Во-первых, выделите контактное лицо, которое будет взаимодействовать с персоналом контрагента. Такое взаимодействие должно носить исключительно организационный характер. Не нужно давать указания чужим работникам, как именно выполнять обязанности, устанавливать им требования и оценивать работу.

Во-вторых, установите во внутренних политиках запрет давать инструкции и какие-либо указания персоналу контрагента.

В-третьих, попросите контрагента прописать в должностных инструкциях персонала, что они могут выполнять указания только специально уполномоченных представителей клиента.

Отвечает Александр Сорокин,

заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России

«ККТ нужно применять только в случаях, если продавец предоставляет покупателю, в том числе своим сотрудникам, отсрочку или рассрочку по оплате своих товаров, работ, услуг.

Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг.

Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации».

Из рекомендации Нужно ли применять ККТ при выдаче, получении и возврате займа

Договор контрактного производства образец

При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3.

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

Продукцию под товарным знаком компании производит сторонний изготовитель

Договор может включать в себя положения, связанные с выбором поставщиков сырья и контролем правообладателя за качеством товаров и др.

Один из вариантов «подрядной» схемы – производство товаров из давальческого сырья, полученного от заказчика (ст.

704 ГК РФ). При любом варианте правообладатель передает изготовителю право использовать свой товарный знак. Поэтому помимо договора о контрактном производстве (в форме поставки, подряда и т.

2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232, п.

1 ст. 1489 ГК РФ)

Договор на контрактную сборку

коп.

Москва « » 20 г. «ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .

, действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем — заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем предоставления по требованию Исполнителя _______________________________ __________________________________________________________________ и иной информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает Заказчик. 2. Сроки выполнения работ 2.1.

Срок начала работ — ______________________ дней со дня заключения настоящего договора.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Продавец имеет право: 2.3.1.

3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на весь срок действия Договора. 3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору. 4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами.

Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя

Контрактное производство

ст. 1489 ГК РФ.

«По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия.

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента

Договор на изготовление товара и выполнение услуг

3.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ3.1 Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.

2 настоящего Договора, составляет____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________3.

2 Заказчик вносит предоплату в размере ____________________________________________ _____________________________________________________________________________3.3. Заказчик обязан оплатить услуги по настоящему договору в полном объеме до _________.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.4.

2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:4.2.

1 Не предоставление или несвоевременное предоставление Заказчиком информации и документов, необходимых для оказания услуг, указанных в п.

Договор на производство продукции (выполнение работ силами подрядчика с использованием материалов заказчика)

Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.

Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику. 1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком). 1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.

В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (_________) рублей. 1.8.

Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.) 2.4.

Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков). 2.1.

Примерная форма договора на контрактное производство

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции) 1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение 1).

1.4. , этапы и сроки выполнения работ определяются в со- ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не- отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2). 2.

Права и обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1.

В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя- щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ- ходимую для изготовления продукции, указанной в п.

1.1 договора. 2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус- ловиями настоящего договора.

Договор подряда на контрактное производство

В договоре определяются права и обязанности заказчика и подрядчика, устанавливаются четкие положения, касающиеся определения количества подлежащей производству продукции, ее ассортимента, качества, порядка передачи / поставки заказчику.

Договор подходит для организаций, не имеющих собственных производственных мощностей, но желающих по тем или иным причинам заказать производство своей продукции подрядчиком по заказу и на основании технических условий, либо других данных, предоставленных Заказчиком.

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему:

• комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;
• копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

В чем отличие договора на контрактное производство от договора подряда

При проведении процедуры государственной регистрации продукции в аэрозольной упаковке в наших компетентных органах было сказано, что подавать документы может только Изготовитель, либо нам можно заключить с той организацией договор на Контрактное производство и тогда МЫ будем считаться изготовителем и сможем от своего имени подавать документы на получение протоколов испытаний и свидетельств о гос. регистрации.

Наша компания является производителем инсектицидных и репеллентных средств. Часть продукции (а именно продукты в аэрозольной упаковке) для нас производит другая организация по договору подряда. Та организация является Изготовителем, что указано на упаковке, но производят продукцию они по нашим рецептурам.

Договор подряда на производство кадастровых работ

9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение Сторонами своих обязательств, в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Договор подряда на изготовление изделия

3.2. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.

:  Сколько дней может быть больничный без комиссии

4.4. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемый между юридическими лицами

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

Договор подряда на изготовление

Предметом данных договоров является определенная услуга, которая оказывается подрядчиком. Пример этой ситуации – взаимная договоренность женщины-сиделки и престарелой бабушки, описанной на бумаге и заверенная личными подписями сторон.

Все договоры обычно, имеют одно основание: кто-то что-то кому-то должен и обязуется исполнить в срок и надлежащим образом.

Именно по данному критерию и схожи в некоторой степени договор подряда на изготовление и договор подряда на оказание услуг.

Стоит заметить, что договоры подобного рода имеют различный смысловой эффект, но одинаковое основание. Именно поэтому их относят к одной группе договоров – договоров подряда.

_________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование предприятия) «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________________, (должность, Ф. И. О.

) действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны и (устава, положения) ________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование предприятия) в лице ____________________________________________________________________________, действующего (должность, Ф. И. О.

) на основании _________________________________________________________, с другой стороны, заключили (устава, положения)

настоящий договор о нижеследующем:

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально. 3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение ______________ дней

после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Договор подряда на выполнение строительных работ

• требовать в соответствии со ст.450 ГК пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила Смету не менее чем на %;
• требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

• вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в Смете общей стоимости строительства и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ;
• осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

:  Прописка в паспорте как называется

Договор подряда по изготовлению и монтажу

Выражаем сердечную благодарность всем жертвователям и строителям храма,
а также Сергею Ивановичу Левкину — руководителю Департамента Градостроительной политики гор. Москвы, префекту ТиНАО Набокину Д.В, зам. префекта по строительству Исаеву И.В. руководителям комитета по архитектуре и градостроительной политики гор. Москвы, комитета государственного строительного надзора гор.

Основные отличия трудовых отношений (статья 211 КОСГУ) от гражданско-правовых (статья 225, 226 КОСГУ) можно сформулировать так.

При трудовых взаимоотношениях учреждение: предоставляет сотруднику оплачиваемый отпуск; обеспечивает работнику социальную защиту на случай временной потери трудоспособности; гарантирует страхование сотрудника от несчастных случаев и производственных заболеваний; выплачивает иные предусмотренные законом компенсации. При гражданско-правовых взаимоотношениях, если иное не оговорено договором, учреждение-заказчик не обязано предоставлять подрядчику – физическому лицу какую-либо социальную защиту. Еще одно типичное нарушение – использование средств, поступивших в учреждение по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ, на расходы, предусмотренные подстатьей 213 «Начисления на оплату труда» КОСГУ.

Договор подряда на выполнение работ и услуг

6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика.

Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей

в) предоставить помещение для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220 В к месту работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;

2.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

Договор № подряда на производство работ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить с использованием своих материалов, собственными силами и средствами работы ______________________________________________________________________ (далее — Объект).

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов устанавливается один год с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Объекта после ремонта.

Договор подряда на изготовление и монтаж

Гк рф по договору подряда одна сторона ( подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ( заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику , а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Поставляемые металлоконструкции изготавливаются в соответствии с требованиями технической документации , условиями договора и ( п.

Благодаря гидроабразивной и лазерной резке металлов наши изделия обладают чистыми срезами и точно выдержанным размером.

При этом учтено , что исходя из специфики выполняемых работ , в материалы дела не представлено бесспорных доказательств необходимости составления исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве , реконструкции , капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования , предъявляемые к актам освидетельствования работ , конструкций , участков сетей инженерно-технического обеспечения рд-, утвержденным приказом федеральной службы по экологическому , технологическому атомному надзору от г договор подряда на изготовление металлоконструкций . Поэтому непередача такой документации не является законным основанием неоплаты работ.
Также отмечено , что работа по завершению монтажа металлоконструкций и передача необходимой исполнительной документации будет произведена после поступления указанной суммы на расчетный счет договор подряда на изготовление металлоконструкций . Третье лицо — генеральный заказчик строительства объекта — огбу укс белгородской области — также указало на приемку от генерального подрядчика выполненных на объекте , в том числе истцом , работ , подтвердив это справками о стоимости выполненных работ n 2 от 19. Истец признает ненадлежащее исполнение и непередачу исполнительной документации , дает гарантии завершения работ , однако их не исполняет , что отражено в гарантийных письмах истца…

Смр , начальника пто оао су — 8 белгородстрой в ходе обследования качества работ , выполненных ооо смк агентство реконструкции , были подтверждены обнаруженные ранее генподрядчиком недостатки!
Срок изготовления и монтажа продукции — 3 календарные недели с момента поступления технической документации со штампов в производство работ и авансового платежа в полном объеме. Металлические детали , опоры и даже декоративные объекты широко востребованы в самых разных отраслях современной промышленности! Мы доверяем нашим мастерам и уверены , что вам обязательно понравится результат их работы.

Договор подряда на изготовление сайта

5.2. При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере ________% от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

4.4. В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ________ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.

Вам также может понравиться

Контрактное производство: выгода и риски для бизнеса

Рынок предоставляемых в России услуг не так давно пополнился новым предложением в сфере производства — изготовлением различной продукции по контракту. В связи с этим рассмотрим преимущества и недостатки контрактного производства для заказчика и производителя, разъясним на примере, какие документы нужно оформить, заключая договор на контрактное производство.

Основные аспекты сотрудничества заказчика и производителя

1. Разработка технического задания. В идеале производитель принимает заказ и выполняет его в точном соответствии с техническим заданием и конструкторской документацией заказчика.

   При подготовке проектов важно учесть все тонкости технологии производственных процессов, заложить в смету или техническое задание только качественное сырье и компоненты.

2. Подготовка конструкторской документации.

   Производитель должен получить от заказчика хорошо проработанную конструкторскую документацию. Чем подробнее заказчик опишет требования к изделию, тем быстрее пройдет первичный этап согласования и тем меньше разочарований будет в дальнейшем.

3. Тестирование изделий.

   Если в документации заказчика требования, которые касаются материала, покрытий и других технологических параметров, заданы жестко, исполнитель заказа должен проверить, насколько они реализуемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Заключения технологов производителя не всегда совпадают с требованиями, изложенными в документации заказчика. Не следует игнорировать предложения исполнителя, так как именно он несет персональную ответственность за качество готового изделия и может обладать определенным опытом (контрактный производитель выполняет тысячи разнообразных заданий, и его знания пополняются ежедневно).

1. Консультируясь с производителем, заказчик может сэкономить деньги. Специалисты производителя могут подсказать современные эффективные решения, помочь в выборе дизайна изделий.
2. Поддержание обратной связи. Рабочий контакт производителя с заказчиком не должен прерываться после отгрузки готовых изделий и подписания акта приемки-передачи. Обратная связь после выполнения заказа полезна обеим сторонам. Она поможет учесть допущенные ошибки или недочеты в дальнейшей работе.

Риски и преимущества контрактного производства

Если компания принимает решение воспользоваться услугой по организации контрактного производства, нужно предварительно взвесить все риски и просчитать преимущества. Организация-производитель, решившая перейти на контрактное производство, тоже должна оценить риски и определить, насколько ей это выгодно.

Преимущества для заказчика

1. Воплощение своих идей при недостаточности собственных знаний и ресурсов. Главное преимущество производства продукции силами сторонних организаций — это экономия на оборудовании, аренде или покупке производственных и складских помещений. Кроме того, высвобождаемые средства можно направить на совершенствование системы продаж или создание новых продуктов.

2. Возможность сосредоточиться на продвижении. Поручив производство профессиональным исполнителям, компания сможет сэкономить время и ресурсы, уделить больше внимания маркетингу и продажам.

В условиях современного динамично развивающегося рынка потеря времени чревата проигрышем в конкурентной борьбе, а контрактное производство ускоряет процесс вывода новой продукции на рынок.

3. Снижение затрат и предсказуемый бюджет за счет фиксированной стоимости. Контрактное производство, по мнению специалистов, может сократить издержки не менее чем на 25–30 %.

4. Увеличение доходности вследствие уменьшения закупочной цены приводит к росту лояльных потребителей продукции.

5. Обращаясь к специалистам, которые осуществляют контрактное производство и хорошо знакомы с технологией производственных процессов, заказчик приобретает опыт в освоении новых видов продукции, что сокращает сроки перехода к серийному выпуску новой продукции и повышает конкурентоспособность.

Риски для заказчика

Основной риск заказчиков при подборе производителя на контракт — неудачный выбор исполнителя. Выбирая партнера, заказчик рассчитывает на его профессионализм и способность выпускать высококачественную продукцию по приемлемой стоимости, однако его ожидания не всегда оправдываются.

Кроме того, партнер может превратиться в конкурента, открыть производство аналогичных изделий по более низкой цене. Например, многие западные компании, передав выпуск товаров на аутсорсинг, фактически подарили собственные производственные секреты предприятиям из Юго-Восточной Азии.

При выборе производителя заказчику необходимо учитывать следующие факторы:

• репутацию;
• соответствие мощности контрактного производителя потенциалу заказчика;
• научную и маркетинговую поддержку;
• удобство логистики;
• сервис и контроль за выполнением заказов;
• работу с рекламациями;
• хорошее знание конкурентов.

Чтобы снизить риски, заказчику нужно:

• добиться от производителя четкого выполнения технического задания, соблюдения сроков выполнения работ и поставки готовой продукции;
• предусмотреть в договоре размер неустойки в случае несоблюдения графика работ;
• разработать калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемую партию и согласовать ее с производителем;
• требовать от производителя гарантии на произведенные изделия.

Преимущества для производителя

1. Обеспечив себе гарантированные заказы на ближайшее время, производитель может сосредоточиться на решении производственных проблем, не задумываясь о сбыте.

2. Производитель может сэкономить на инвестициях в НИОКР, поскольку, выполняя заказы, он зачастую знакомится с передовыми технологиями своих клиентов.

   Конечно, в договоре фиксируется, что производитель не имеет права использовать чужие ноу-хау в собственных целях, но отследить это почти невозможно.

3. Исполнитель заказа всегда в курсе актуальных тенденций отрасли, знания достаются ему фактически даром.

Риски для производителя

Иногда компания, предлагающая контрактное производство, переоценивает свои возможности и берет слишком много заказов. Это может привести к негативным последствиям:

• невыполнение заказа;
• срыв поставок;
• снижение качества;
• выплата неустоек за срыв заказа и т. п.

ЭТО ВАЖНО

Компания-производитель должна оценить, есть ли у нее необходимые производственные мощности и специалисты для выполнения определенных работ, способна ли она справиться с набранными объемами контрактного производства.

Существует и ценовой риск. Прибыль производителя не может быть слишком высокой, иначе заказ станет невыгодным для клиента и он уйдет к производителю, предлагающему более низкую стоимость контракта.

Исполнитель вынужден разделять все риски заказчика, все неудачи его продукта или бренда.

Ошибки в стратегии клиента могут стоить производителю значительной части выручки или даже поставить под угрозу весь его бизнес.

Сотрудничать с несколькими крупными клиентами одновременно, чтобы таким образом снизить риски, способен не каждый подрядчик (у некоторых для этого не хватает производственных мощностей).

Е. В. Акимова, аудитор

Договор производство на контрактной основе

Своим возникновением контрактное производство обязано в первую очередь переводу производственных мощностей в страны, где оплата труда невысока, с целью снизить издержки производства.

Многие западные компании размещали свои мощности в государствах Юго-Восточной Азии еще в 1970–1980-е годы.

По мнению авторитетных исследователей, именно такая мера обеспечила этим фирмам экспоненциальный рост производства.

1. OEM (англ. original equipment manufacturer – производитель оригинального оборудования).

В этом случае он получает от заказчика полный пакет документации, необходимой для выпуска продукции с заданными характеристиками и дизайном.2. ODM (англ. original design manufacturer – разработчик оригинального проекта).

При таких отношениях он ведет проект целиком – начиная от конструкторских и дизайнерских разработок и заканчивая собственно производством.

https://www..com/watch?v=ytpolicyandsafety

Затем, по мере развития отношений, один из подрядчиков предложил взять на себя не только сборку, но также конструкторские работы и дизайн.

Компания согласилась и теперь может полностью сконцентрироваться на поддержке бренда и развитии системы маркетинговых коммуникаций.

Составление технического задания

Идеальный вариант: заказчик предоставляет точное техническое задание и конструкторскую документацию, а производитель точно выполняет заказ. В процессе работы над проектом должны быть учтены все нюансы технологии производства, в смету или ТЗ необходимо включить качественное сырье и комплектующие.

Конструкторская документация

Заказчик должен проработать техническую документацию и предоставить ее производителю. Документ должен содержать подробное описание требований к изделию, чтобы этап согласования прошел быстрее, а в итоге не пришлось разочаровываться от некачественно выполненной работы.

Тестирование изделий

Исполнитель должен внимательно ознакомиться с документацией и объективно оценить свои возможности на контрактное производство. Особенно в случае указания жестких требований к материалам, покрытиям и другим технологическим параметрам.

Если заказчик консультируется с производителем, то у него появляется шанс сэкономить свои средства. Специалисты-исполнители, имея определенный опыт и знания, подскажут эффективные пути решения или помогут выбрать дизайн.

Поддержание обратной связи

Когда работа выполнена, изделия отгружены, акт приема-передачи подписан, не стоит прерывать контакт заказчика с производителем. В этом случае у вас будет возможность проанализировать и учесть недостатки при работе в дальнейшем. Причем, эта взаимосвязь выгодна и полезна обоим бывшим компаньонам.

Договор контрактного производства: основные положения

Основные пункты договора контрактного производства

https://www..com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Преамбула включает название, номер и дату заключения договора, наименование места подписания договора (города, населенного пункта), полное и сокращенное («Заказчик», «Исполнитель») название сторон, заключающих договор, документы обеих сторон, которые могут служить основанием для заключения договора (Устав, доверенность, паспорт).

В основную часть включены пункты:

• предмет договора;
• качество;
• стоимость работ;
• порядок расчетов;
• порядок сдачи-приемки работ;
• права и обязанности сторон, ответственность;
• порядок предъявления претензий;
• срок действия договора;
• срок исполнения обязательств.

Допустим, предмет контрактного производства – косметическое средство определенной торговой марки, которую в заявке назвал заказчик. Договор должен включать действия сторон, характеристики качества и условия передачи продукции.

Пункт «Права и обязанности сторон» включает описание действий (обязанностей) обеих сторон и права, которые они имеют.

Пункт «Ответственность сторон» оговаривает наказания, которые несут стороны, если оговоренные обязательства не будут выполнены.

В договоре оговаривается срок оплаты, способ расчета и пр. А более детальная информация о цене на продукцию, обычно, согласовывается в Дополнительном соглашении, что обязательно должно быть отражено в договоре.

Дополнительные условия

1. Порядок изменения договора.
2. Порядок расторжения договора.
3. Конфиденциальность информации.
4. Форс-мажор.
5. Разрешение споров.
6. Обеспечение обязательств.

Пункт «Разрешение споров» содержит информацию о решении разногласий в Арбитражном суде, если не будет возможности их решения путем переговоров.

В договор можно включить документы (приложения), являющиеся частью договора. Это могут быть дополнительные соглашения, где оговаривается цена, спецификация, качество продукции и т.п. условия контрактного производства

Все пункты должны быть однозначными, не допускающими двусмысленного толкования. Согласовывать договор необходимо, чтобы в документе были учтены интересы обеих сторон.

Тенденции контрактного производства в России

Контрактное производство косметики

Контрактное производство косметики – это довольно перспективный и успешный вид бизнеса, развивающийся в России.

Этот факт вполне объясним: в стране много высококвалифицированных специалистов, большое количество фабрик, плюс ко всему, высокий уровень химической промышленности.

Все эти факторы способствуют успешному развитию серийного производства косметической продукции, в том числе, и всемирно известных брендов.

Попросите предоставить производимые образцы.

Не зависимо от того, какую рецептуру (оригинальную или классическую) использует компания, работающая по контрактному производству, необходимо проверить органолептические свойства косметики.

В идеале, конечно, нужно провести проверку на представителях целевой аудитории. Например, декоративную косметику по достоинству смогут оценить женщины, а детские гипоаллергенные средства – родители с маленькими детьми.

Значит, компании, занимающиеся контрактном производством косметики, обращают внимание не только на высокое качество продукции, но и на экологическую безопасность. Конечно, не всегда удается найти подобную компанию, но если это произошло, то этот факт необходимо указать в рекламе и PR-материалах, потому что он является явным преимуществом вашей продукции.

Чаще всего, контрактные производства, специализирующиеся на выпуске косметики выполняют весь цикл работ: разработка рецептуры, изготовление косметических средств и упаковка продукции. От заказчика требуется дизайн, соответствующий формату упаковки, и размещение заказа.

Контрактное производство мебели

На сегодняшний день контрактное производство мебели поставлено на достаточно высокий уровень и, предлагаемая мебельными магнатами продукция, изготовлена в России, а не в Китае (как было раньше).

Контрактное производство мебели, конечно, довольно специфично. Поэтому, заказчик может столкнуться с определенными трудностями. Например, только благодаря появлению Макрономики, стало возможным найти партнера без особого труда. При этом, надо учитывать, что Макрономика дает возможность заявить о себе небольшим компаниям, не имеющим своего сайта.

Предлагаем ознакомиться:  Образец договора подряда на изготовление мебели

https://www..com/watch?v=ytcreators

Довольно часто можно встретить объявления «Мебель под заказ», «Мебель по эскизу заказчика» и т.п. Это свидетельствует о том, некоторые компании не считают, что они занимаются контрактным производством. Но, Вам, как заказчику, необходимо все правильно понять и оценить, а потом предъявить свои требования исполнителю.

Конечно, в этом бизнесе, как и в любом другом, нужно быть уверенным в благонадежности подрядчика. Онлайн-технологии помогут ознакомиться с финансовой и юридической историей компании и сделать вывод о возможности размещения у них крупного заказа.

Тем более, что в России леса занимают около 800 тыс. га – это 1-е место в мире.

Стоит отметить, что не вся древесина ценна, поэтому надо обратить внимание на лидеров деревообработки, а именно, на Европейский Север, Дальний Восток, Урал, Восточная Сибирь.

Учтите, что контрактное производство мебели предусматривает включение в себестоимость готового изделия  довольно высокие затраты на логистику (ок. 20%). Следовательно, местоположение изготовителя можно назвать решающим фактором в определении цены изделия (он должен находиться поблизости). Предположим, вы собираетесь поставлять мебель в Китай.

Контрактное производство лекарств и БАД

Принцип контрактного производства лекарств аналогичен производству любого другого вида продукции. Однако, есть и специфика, присущая именно этой отрасли производства. Имеется ввиду высокая степень ответственности, которая влечет за собой довольно жесткие требования к исполнителю. И это понятно, ведь от конечной продукции зависит жизнь и здоровье потребителя.

Перед принятием решения должны быть рассмотрены и учтены все факторы, способствующие выпуску качественной продукции: качество сырья, оригинальность рецептуры и пр. Кроме того, специалистам и экспертам необходимо провести проверку сопутствующих (второстепенных) факторов.

В первую очередь, у исполнителя должны быть в наличие сертификаты, которые разрешают осуществлять данную деятельность. И это не просто общепринятые разрешительные документы, такие как Лицензия, а именно гигиенические сертификаты. Обратите на это особое внимание!

Какие требования предъявляются к репутации компании, работающей в фармацевтической сфере? Безукоризненной! Стоит осторожно поинтересоваться у заказчиков, уже работающих с этой компанией, все ли их устраивает? Не нарушает ли подрядчик условия договора, поставок и пр.?

Производство лекарств – это высокотехнологичная отрасль. Обратите внимание на то, членом каких организаций, занимающихся консолидацией наукоемких предприятий, является исполнитель.

Учтите, что это предприятие должно быть известно крупным промышленным ассоциациям (РСПП или ТПП) и участвовать в общественном процессе.

Если этого нет, то появляется повод усомниться в благонадежности предприятия и задуматься о заключении с ним договора на контрактное производство.

Контрактное производство БАД возможно при наличии меньшего количества разрешительной документации, что влечет за собой появление на территории России большего количества таких предприятий. Сырье – главное, на что надо обратить внимание, прежде чем разместить заказ на контрактное производство биологически-активных добавок.

Особенности контрактного производства одежды и обуви

В связи с этим, возникают трудности во взаимодействии заказчика и производителя (не находят друг друга), что препятствует развитию контрактного производства.

В каталоге хотим познакомить с предприятиями, оснащенными новейшим оборудованием, на котором работают высококвалифицированные специалисты.

Эти компании в результате своей деятельности показали, что им «не занимать профессионализма», а в работе они используют только качественное сырье, на которое могут дать гарантию.

Возможен ли вариант, когда производитель разрабатывает модели одежды самостоятельно или вам надо привлекать конструктора, чтобы подготовить для него (исполнителя) лекала? Российское контрактное производство одежды, в основном, идет по второму пути: заказчик привлекает к работе конструктора, готовит лекала, выбирает материал, а производитель обеспечивает технологический процесс. Такой путь называют «контрактным производством одежды на давальческом сырье».

Контрактное производство обуви консервативнее. Чаще всего производитель выпускает продукцию под собственным брендом и, кроме этого, выполняет чужие заказы, используя собственные производственные мощности. Это значит, что при размещении заказа на контрактное производство обуви, вы будете ограничены в выборе моделей и материалов.

Вероятнее всего, вы сможете внести небольшие коррективы только в предложенный исполнителем «материал».

Например, нанести свой логотип, сменить фурнитуру (обязательно соблюдая единство технологического процесса) или выбрать определенную цветовую гамму (по возможности).

Видно, что производство обуви ограничено достаточно жесткими рамками, но это объяснимо. Жесткое соблюдение технологии способствует повышению качества продукции и увеличивает износостойкость обуви.

Не обязательно сразу начинать сотрудничество с крупными фабриками. Если вы начинающий предприниматель, то лучше начать сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, которые специализируются на пошиве одежды или обуви. Они, кстати, часто в состоянии работать на довольно гибких условиях. Конечно, при таком виде сотрудничества наблюдается и недостаток.

https://www..com/watch?v=ytabout

Контрактное производство игрушек

Контрактное производство игрушек – сфера, не ставшая исключением, несмотря на довольно узкую направленность, т.к. подобный вид экономического сотрудничества стал применяться во всем мире.

Производители игрушек могут выпускать продукцию и на основе эскизов и технических условий заказчика, и на основе существующей продукции.

https://www..com/watch?v=upload

Обычно к предприятию-изготовителю обращаются с заказами на контрактное производство игровых комплексов, игрушек и игр, сувениров и подарков.

На продукцию обязательно наносят логотип компании-партнера.